發布時間：2022-12-05 11:02:52
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們為您精選了8篇的清工合同樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發，請盡情閱讀。
施工隊（以下簡稱乙方）： 聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定
如下合同
一、 工程概況
工程地址：
二、 價格
清包工費： ￥ 元，大寫：
三、 付款方式
1、瓦工完成，付_________元
2、木工完成，付_________元
3、工程竣工，付________ 元
4、保修金 _________元，從竣工之日起1年后支付
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.
2、 甲方若無圖紙的部分，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.
五、 材料
1、 乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在5天內及時采購材料供施工隊使
用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失.
2、乙方應陪同甲方到建材供應點購買材料，并幫助甲方核查材料質量，辨別品牌真偽。
3、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料；若已采購，甲方有權拒絕使用并可拒絕支付
該材料的費用.
4、 如有部分材料甲方委托乙方代買，材料的制造廠商、品牌、規格、單價須征得甲方
認可后購買；乙方應到甲方指定的建材城購買并開正式發票和品質保證書，甲方驗收合
格后付款，否則甲方有權提出退貨、返工及賠償損失。
5、乙方應幫甲方收貨，檢查來貨質量，核對數量和配件的準確性。發現問題后及時告知
甲方。收貨后甲乙雙方簽字交接。
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場； 未經甲方許可，乙方不
得攜帶任何建材出門，如有損壞、缺失，乙方按同品牌同質量賠償。
六、 工期
從 XX年___月____ 日起至 XX年___月____ 日止，工期為___ 天，因甲方因素拖延
，工期協調順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天
七、 材料搬運
1、甲方材料送至工程所在地的樓下時，乙方任何施工人員應無條件搬運。
2、甲方購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備（如櫥柜、空調、熱水器
等），在需要時乙方應協助搬運至現場。
八、 垃圾清運：乙方應做到
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾日日清
3、 垃圾清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、 施工人員管理及要求
1、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件。
3、乙方施工人員應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自
行承擔。
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員；甲方對表現不好的施工人員有權要求調換
，乙方不得拖延
5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
6、乙方應全面配合甲方所請的其他專業施工隊伍（例如空調，熱水器，櫥柜安裝等）做
好配套的施工。
7、乙方施工人員應安全施工，如在施工中造成乙方施工人員受傷或傷及其他人員，醫藥
等費用乙方承擔；杜絕火災，否則乙方負完全責任。
8、乙方施工人員要進行成品保護：所有安裝好的成品都要加以保護，如已鋪貼好的瓷磚
、地磚不得磕碰，地磚要鋪保護塑料膜；油漆好的墻面不得靠放物品、避免劃碰污染等
。如有損壞，乙方負責按同品牌同質量賠償并重新安裝。
9、乙方施工人員要文明施工，要愛護室內及公共部位原有設施，不得損壞采暖管道，門
窗，玻璃紗窗等；不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作；不要讓水泥、沙石、硬紙
等建筑材料或垃圾充塞廁口或下水道；施工期間上廁所要到樓下的移動廁所；業主所有
的物品未經許可，不得擅自處理；不在公共部位亂寫亂畫。如造成損壞，乙方負責賠償
。
10、如乙方因施工不當造成對甲方或鄰居居室結構或設備的損壞，乙方負責賠償。
11、乙方施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。
12、如乙方違反了小區物業施工管理要求，物業所扣甲方的裝修押金應由乙方承擔，甲
方有權直接從工費中扣除。
十、 施工機具
1、 乙方自帶所有施工所需工具，并保證其安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具費
及其維修費。
2. 所有易損件由甲、乙雙方各承擔一半
十一、工地現場管理
1、 現場禁止使用明火，
2、 現場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方
必須在24小時內趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發
生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項目工藝做法及報價。
2、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商。
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求
a.裝修工藝
電路安裝工藝要求：
1、 電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色
、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。
3、 所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽
子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解
決施工中的難題
4、 所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱
約3cm左右，然后沿墻壁，順地面 垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管
卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。
5、 預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的。
6、 所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，接線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使
其保持端正，不得歪斜，其盒口要略低于墻面0.5cm左右。
7、電話線和有線電視線不得和電線同穿在一根pvc管內必須各行其道。
8、防止破壞原有需保留的管線
9、火線進開關，零線進燈頭，插座接線應符合"左零右火接地在上"的規定
10、所有墻上廢掉的線頭等均打好結，用黑膠布包好頭，安上螺帽，埋在暗盒里，而不
是直接拿水泥敷上
11、 所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套
上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請甲
方和其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。
12、 安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型
吊燈頂部必須事先用膨脹螺絲固定4×3cm木方，然后將吊燈固定螺絲切在木方上。所有
開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木
楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。
水路工藝安裝要求：
1、 使用pp-r管，pp-r管的管子聯接時必須采用熱融法。
2、 在施工過程中，必須將所有的管路連接接頭上緊，按照橫平豎直分布到位，如遇有
地面管路發生交叉時，次路管必須安裝過橋在主管道下面，使整體水管分布保持在一個
水平線上。
3、 管道分布到位后，必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子，不使松動。
4、 所有通水的地方必須安裝下水管和地漏，并注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主
下水管時，應保持6小時靜止凝固。
5、 水路安裝完畢要做灌水打壓實驗，7-8公斤壓力半小時無滴漏。
刷墻工藝要求：
1 刷墻以前要做基層處理：刷界面劑封底一遍，披刮膩子4遍并打磨，遇砂灰墻、保溫墻
及非承重墻須滿貼玻璃纖維布，對外墻及內墻保溫及質量差的隔墻須滿帖石膏板，原墻
空鼓須鏟除后水泥砂漿找平。
2所有墻面及天花板須刷一遍抗堿底漆，兩遍面漆
3 注意乳膠漆要求的對水量
4墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。要求漆膜均勻無淚痕。
包門套埡口工藝：
1大芯板襯底，木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。
2. 油漆：聚酯/硝基漆3遍；
3、墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包
4、驗收標準
要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺
鉛垂貼在門套上檢查垂直度
門驗收標準：
1. 門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反,開關自如
2. 注意所有的門要等高等寬。要保證讓門扇開啟的90度范圍內任一位置能停住，不能有
自開自關現象。
儲物柜工藝要求：
1、 大芯板底架，實木線收口，外部聚酯/硝基漆3遍（含面漆2遍）；內部清漆2遍。
2、 驗收要求：要求橫平豎直，連接可靠，支撐有力，2米內±1mm，每工件外露部分倒
角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺
鋪墻磚、地磚工藝要求：
1.對原基層進行處理。
2.水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、 鋪瓷磚前瓦工應用水平尺拉線，瓷磚要用水適當浸泡。
4、 貼墻磚驗收標準：貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所
有陰陽角都要靠
5、淋浴屏地臺施工時一定要用水平尺找平。
驗收標準：
貼裝石材及瓷磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要
靠角尺，磚縫細小，地磚鋪后12小時應逐塊敲，如有空鼓處必須返工。
檢查各地漏，放水時水是否流向地漏。
做防水工藝要求：
1． 要求對廚房及兩個衛生間開槽過的墻面和地面重做防水，沐浴墻做到1.8m
2． 防水驗收標準 一定要把準備做防水的基層打掃干凈，盡量保持表面的干燥。
衛生間的漏水部位主要在上下水管的根部和墻腳，所以這些地方做防水時一定要讓它"吃
飽"。還要注意，防水需要從墻腳向上做不少于25厘米為好。防水材料干透以后，需要
進行24小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。
b．裝修內容
10、其它說明和要求：
1）、乙方應按北京市地方dbj/t01-27-XX "住宅裝飾裝修驗收標準"進行施工。
2）、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格后方可進行隱蔽作業，竣工交驗前應向甲方提供室
內管線的竣工圖。
3）、保證體現原先商定好的裝潢設計思想，不能擅自改動。如有變化，必須征得甲方同
意。
4）、除上述裝潢要求外，如有局部小增加工作，不超過工程的20%，不增加工費。
5）、乙方必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。當竣工驗
收時如發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到業主的整改要求前業主有權
拒付人工費。
甲 方： 乙 方：
建設工程清包合同范本【一】甲方：
乙方：
為發揮甲乙雙方的技術優勢，加快工程建設速度，努力提高施工 效率，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合 同條例》的原則，甲方擬將 樁基工程的勞務部分交給乙方承包施工，為明確責任，經充分協商，在平等互利，自覺自愿的基礎上，甲乙雙方共同達成如下協議：
一、工程名稱及施工內容
1、工程名稱：
2、施工內容：長螺旋鉆孔壓灌樁(商品砼)
二、工程地點：
三、工程承包方式
包工不包料(不含水電、稅金、管理費、不開發票)，乙方自帶 所有施工機具。
四、工程總量
約根樁，單樁工程結算=(有效樁長米)樁截 面積(按設計圖紙計算)。
五、協議價款
按第一款施工內容，綜合清包總價
六、付款方式
1、機械進場甲方付給乙方每臺套設備進場費
2、工程款按形象進度支付，施工時乙方借支必要的生活費和生產費，正式開工甲方再付工程款 元;完成工程總量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款 元;其款樁基驗收合格一次性付清(余款最遲不得超過當年春節前)。
3、工程款以現金支付：
七、工程質量
乙方在施工過程中，必須按國家現行施工規范和總包單位及監理 單位的要求進行施工。如在施工過程中，場地有障礙物，致使樁位偏 差與乙方無關。甲方應派施工員現場放線，乙方協助。
八、甲方責任
1、保證施工場地三通一平;
2、保證水電供應滿足施工要求;
3、保證施工報驗不延誤施工時間;
4、辦理有關施工手續及對外聯系。
九、乙方責任
1、設計圖紙和施工規范施工，確保質量及進度;
2、提供樁基施工原始記錄;
3、保證場地整潔，做到文明施工。
十、安全
在施工中，乙方應嚴格遵循國家頒發的安全操作規程和與之相關的安全注意事項進行施工，并認真執行甲方安全技術交底。如在施 工場地因乙方施工因素發生一切安全事故由乙方負責。
十一、補充條款
1、乙方須配合甲方做好工程簽證工作，乙方須服從甲方現場管 理，聽從指揮，接受相關單位的監督和管理。
2、甲方應保證機械進場以后3天內投入施工，如甲方原因造成 乙方不能開工(如材料沒進場、三通一平不到位、或其他原因)工期 順延。如果7天不開工甲方應補助乙方每天 元。
十二、本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽字后生效， 工程款余款付清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程清包合同范本【二】甲方： 乙方：
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：
一、工程名稱： ********綜合樓
二、工程地點：
三、承包范圍及詳細部位：
本工程所有施工內容：
1、土建（墊層、條基、地溝、砌磚、粉刷、預制構件及安裝、砼攪拌及澆灌保養、回填、散水、踏步、屋面樓渣、找平、保溫塊鋪設）；
2、鋼筋（調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制）；
3、木工（支模、拆模、打磨）；
4、水電（上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝）；
5、裝飾（內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛生瓷磚的鋪設）
四、承包方式和結算方式：
承包方式：本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
結算方式：本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍（設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
五、承包單價：
單價：255元/平方米
單價說明：1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作；
2、包場地清理等工作；
3、包機械安裝、調試、保養、操作等相關工作；
3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內；
4、面積按建筑面積計算；
5、乙方在施工的水電費不包含在內。
六、付款方式
1、甲方和監理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎完工付至10%；主體完工付至50%；裝飾工程完工后付至80%；工程全部完工后支付至 95 %，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續后30天內付清結算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現金。
七、工期條款
1、總工期歷時 天，開工時間 年 6月1日，竣工時間 年 月 30 日。
2、如遇下述情況：（a）甲方、建設單位重大設計變更影響；（b）不可抗力嚴重影響施工；則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
八、質量條款
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格做好工人技術交底，嚴格按照以上約定的標準進行施工；因乙方原因施工出現質量問題，乙方必須無條件、無償采取相關補救措施，直至消除質量隱患，并賠償因此給甲方造成的損失，工期不順延，甲方有權視乙方對施工質量的補救情況決定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方采取補救措施，直接解除合同，由乙方承擔補救費用，賠償因此給甲方造成的其它損失
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2CM之內，否則由乙方承擔所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監理驗收。監理第一次驗收不合格，對乙處以 500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收；若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續。
6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。
九、甲、乙雙方職責：
（一）甲方職責：
1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續等。
（二）乙方職責：
1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發放等手續。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業人員，否則發生一切責任，由乙方自行承擔。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等；費用包括在承包單價內。
4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。
5、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的場地清理（包括臨時生產和生活設施）。
十、安全條款
1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產制度（處罰標準），用電機具要專人管理專人操作，若違反規定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續保證甲方不負任何責任。
5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。
十一、解決合同糾紛的方式：
因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
十二、其他；
a）本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止； b）本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
出租人：______________以下簡稱甲方
承租人：______________以下簡稱乙方根據中華人民共和國有關房屋租賃的法律及規定，為明確出租方與承租方的權利和義務，經雙方協商一致，特簽定本合同如下：
一、租賃范圍及用途
甲方同意將其所有的位于__________的房屋及其設施(包括家私和器具)，在良好及可租賃的狀態下租給乙方為_________使用，出租房的面積總計約____平方米。
二、租賃期
2.1 租賃期為________年，自______年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 租賃期滿，甲方有權收回全部出租房屋及其設施，乙方應如期交還，乙方如要求續租，須在本合同期滿_______個月前向甲方提出書面申請，再由雙方另議續租事宜。
三、租金
3.1 雙方談定的租金為每月______元。
3.2 乙方支付甲方每月的租金，應在每月的_____號以前：
(1)匯至甲方指定的銀行帳號;
(2)以現金方式支付甲方。
四、保證金
4.1 為確保出租房屋及其設施之安全并完好及租賃期內相關費用之如期結算，乙方同意于簽訂合同后，____日內支付給甲方的租賃押金計____作為乙方確保合同履行之保證金。
4.2 除本合同另有規定之外，乙方應于租賃期滿之日與甲方點清室內設施并付清所有應付費用后，甲方當天將保證金全額無息退還乙方。
五、室內設施及費用承擔
5.1 租賃期房屋有關物業費由____________承擔;
5.2 電話費按實際費用由乙方承擔;
5.3 房屋的水、電、天然氣消耗按每月查表實數由乙方交付;
5.4 排污費、收視費、車位費按有關規定由乙方支付。
六、出租人的責任
6.1 甲方須按時將出租房屋及其設施以良好狀態交乙方使用;
6.2 租賃期內甲方不得收回出租房屋(除非本合同另有規定);
6.3 在乙方遵守本合同的條款及交付租金的前提下，乙方有權于租賃期內拒絕甲方或其他人騷擾而安靜享用出租房屋。
6.4 房屋基本設施和結構(不包括家私和器具)損壞時，甲方有修繕的責任并承擔有關的費用，并對其作定期修繕。
6.5 甲方謹在此聲明及保證甲方為出租房屋的合法擁有人并有合法地位出租此房屋于乙方。
七、承租人的責任
7.1 乙方應按合同的規定，按時支付租金，保證金及其他各項應付費用。
7.2 乙方須經甲方事先同意，方可在承租用房內進行裝修及添置設備，租賃期滿必須恢復原狀(正常損耗除外)，并承擔其費用，經甲方驗收認可后歸還甲方。
7.3 乙方應按本合同的規定合法使用租賃房屋，不得擅自改變使用性質，不應存放中華人民共和國法律下所禁止的危險物品，如因此發生損害，乙方應承擔全部責任。
八、違約處理
8.1 自簽約之日起，甲乙雙方均不得借故解除合同，但因乙方因特殊情況要求退租必須提前三十天通知甲方并支付一個月房租，做為補償，甲方應退還乙方未滿期約租金及押金;如甲方確需收回房屋自用，必須提前三十天通知乙方并向乙方支付一個月的租金做為補償金。
8.2 乙方過期交付租金除及時如數補齊外，還應向甲方支付所欠租金總額的5%為滯納金。
8.3 租賃期滿同日，乙方應將房屋內家具、物品搬遷清楚，不得借故存留，如逾期不搬視為乙方拋棄其所有權，甲方可自由處理。
8.4 乙方有下列行為之一的，甲方有權終止本合同，收回出租房屋，并且保險金不予退還：
a.未得甲方同意將承租的房屋擅自拆改結構或改變用途;
b.無故拖欠租金超過三十天;
c.轉租第三者。
九、適用法律
本合同的成立，其有效性、解釋、簽署和解決與其有關的一切糾紛均應受中國法律的管轄并依據中國法律。
十、免責條件
房屋如因不可抗拒的原因，導致甲乙雙方造成損失，雙方互不承擔責任。
十一、本合同自簽訂之日起即時生效，甲乙雙方不得反悔，補充規定與本合同具同等法律效力。
十二、補充規定
________________________________
十三、室內物品清單
13.1 電器：__________________________
13.2 家具：__________________________
甲方：___________________
代表人：_________________
乙方：___________________
代表人：_________________
本合同于______年_____月_____日在_______簽訂，甲方僅在此確認，在本合同簽訂之日起，從乙方收到上文所指的保證金共______元。
房屋租賃合同范例2
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《廣東省房屋租賃條例》及實施細則等有關規定，就乙方租住甲方的××酒店式公寓的事宜，為明確甲乙雙方的權利和義務關系，經雙方協商簽訂此合同。
第一章總則
第一條甲方將其所有的坐落在××街×路×號××酒店式公寓樓房(建筑面積、使用面積、裝修完整程度、家具設備及家居用品附后)，出租給乙方作居住使用。
第二條租賃期限共天。甲方從年月日起將上述房租給乙方使用，至年月日收回。
第三條乙方在租住期間，根據所租住時間享受本合同規定的優惠。
甲方為乙方提供酒店式家居服務;甲方保證乙方在公寓里的人身和財物的安全。為乙方提供貴重財物的保管服務;甲方對乙方實行住客管理，乙方向甲方提供個人相關資料，甲方承擔保密責任。
第四條甲方保證出租公寓具有居住功能，符合國家消防安全規定及其他有關法律、法規和規章的規定。乙方保證在租住公寓期間不改變公寓用途，不破壞房子結構，保證自己的行為符合法律、法規、規章和有關政策的規定，且遵守本合同各項約定。
第五條本合同于乙方向甲方繳納元押金后生效。
第二章租金和其他費用的交納與結算
第六條乙方在人住公寓期間向甲方交納租金和有關服務費及其他消費費用。
租金=標準租金×優惠折扣率×租用的公寓面積有關服務費及其他消費費用包括：水費、電費、燃氣費、電話和網絡使用費用及送餐、托嬰、文印等特殊費用(費用標準另定)。
甲方負責承擔房產稅、出租公寓所用土地的使用費、租賃管理等政府稅費。
第七條乙方租住同一房——天，付——%房租;磚—天及以上享受%的優惠價。
乙方在入住期間，每月日向甲方交納下月租金，先付后用，否則甲方可要求其立即退房。甲方收取租金后必須出具稅務機關監制的收租憑證。
第八條乙方要求提前退房時，甲方根據不同情況計算應付租金和應付其他費用。
第三章公寓的使用、維修和轉租
第九條甲方在出租公寓內配備的所有設施均屬甲方所有，甲方保證出租公寓及其配套設施的安全符合有關法律、法規和規章的規定要求。
乙方應正常使用并妥善保護公寓及配套設施，防止不正常損壞。
第十條乙方事先未經甲方的書面同意：
1.不得在公寓內放置貨物;
2.不得更動公寓內的電線、管道位置;
3.不得隨意更動配套設施的擺放位置或搬離出租公寓;
4.不得在公寓內安裝隔墻、隔板和改變公寓的內部結構。
第十一條乙方在公寓使用過程中，發現公寓本身或內部設施出現或發生妨礙安全、正常使用的自然損壞或人為故障時，應及時告知甲方并采取有效措施防止損失的擴大，甲方應于接到乙方通知的——小時內進行維修。本條維修的費用由甲方承擔。甲方維修期間，乙方應積極配合，不得阻撓施工。.
第十二條因乙方使用不當或不合理使用，導致公寓內的設施損壞、丟失或發生故障，乙方應及時告知甲方，由甲方采取措施進行必要的維修和安裝或重新添置。乙方承擔維修、安裝或重新添置的費用，并賠償相應損失。
第十三條乙方確需對公寓進行改建、擴建或裝修的，經甲方同意，并報請政府有關部門批準方可進行，甲乙雙方應就此另行簽訂書面協議。
第十四條未經甲方書面同意，乙方不得將出租公寓全部或部分轉租給他人。經甲方同意按法定程序轉租的，轉租期限不得超過本租賃合同的有效期限。乙方保證其受轉租人不將轉租公寓再行轉租。本條發生的費用由乙方自行承擔。
第十五條甲方出售房屋，須在兩個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
第四章合同的轉讓、終止、解除和續簽
第十六條未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉讓給第三人。
乙方要將房屋轉讓給第三人或與他人交換房間，須經甲方同意，但所居住天數不能連續計算。
第十七條合同自動終止的免責條件：
1.發生不可抵抗力或意外事件的影響，使合同無法履行;
2.因市政建設需要，政府決定征用出租公寓所在土地而需拆除出租公寓，或者需要改建房屋;
3.甲方的有關公寓租賃有效證件失效。
發生上述情形之一，合同終止，所造成雙方的損失，互不承擔責任，租金按實際使用時間計算。
第十八條有下列情形之一，甲方有權終止合同，通知乙方交回公寓，由此給甲方造成的損失，應由乙方賠償：
1.乙方人為損壞公寓設施而不主動賠償，甲方從乙方租賃押金扣除有關費用后，乙方不及時補足押金的;
2.乙方逾期不交房租的;
3.未經甲方同意，乙方擅自改變出租公寓用途的，擅自將公寓轉租、轉借、轉讓他人或與他人交換的;
4.乙方違反本合同約定，擅自改變公寓內部設施和內部結構的;
5.乙方在公寓內從事違法違規行為。
第十九條有下列情形之一的，乙方有權要求解除合同。在遷離公寓時，乙方有權要求甲方退還預付消費金的余額以及租賃押金;
1.在公寓內固定設施發生自然損壞或乙方愿意承擔人為損壞的費用時，由于甲方不能及時維修，致使乙方無法繼續租用該公寓，且未能及時為乙方安排其他適當公寓;
2.乙方在公寓里得不到安全保障;
3.乙方得不到相應的服務。
第二十條本合同到期或出現本合同自動終止的情況，甲方對公寓進行核收，結算乙方所有應付賬款后，應返還乙方的預付金余額和押金。乙方應按期遷離公寓。乙方提前辦理退房應提前通知甲方。
第二十一條乙方在本合同到期，如需繼續租用甲方公寓乙方應于合同有效期滿前三日向甲方提出續租要求，經與甲方協商一致后，重新訂立新合同，原合同押金將自動轉入新合同。合同期滿后，如甲方繼續出租公寓，在甲方還沒有與其他人簽訂合同前，乙方享有對同一房間的優先承租權。
第五章違約責任
第二十二條甲方違反本合同的規定，若給乙方造成損失，甲方應向乙方賠償。本條賠款僅限于乙方的直接損失。
第二十三條乙方拖欠租金及各項費用，甲方有權要求乙方補足所欠費用，同時還有權收取滯納金。每天滯納金金額以拖欠費用總額的——計算。
第二十四條乙方擅自將出租公寓全部或部分轉租他人，或將本合同轉讓給他人的，該轉租(讓)無效，且乙方應向甲方交付違約金。違約金金額為乙方在違約期間應付租金的——倍。
第二十五條甲乙雙方就履行本合同發生爭議，應協商解決，協商不成的，可提請本合同登記機關調解或向簽約地仲裁機機構申請仲裁。
第六章附則
第二十六條甲乙雙方就本合同未盡事宜，可另行協商作出補充協議，但補充協議不得違反中華人民共和國法律、法規及規章之規定，并不得與本合同內容相悖離。補充協議與本合同具有同等效力。
第二十七條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字，且乙方向甲方交納押金后生效。
出租方(甲方)：(蓋章)
法定代表人：(簽名)
承租方(乙方)：(簽名蓋章)
第一、合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費者在簽訂合同時，沒有注意這兩點，給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期“創造”了條件。
第二、在合同中必須注明使用裝飾材料的具體品牌或型號，以防裝飾公司以次充好。
第三，如果您在工程進行中，對某些裝修項目有所增減，就一定要填寫相關的“工程洽商單”，并作為合同的附件匯入裝修合同書中。
第四，合同中有關保修的條文是必不可少的，而且要分清責任：如果屬于施工或材料的質量問題，裝飾公司應承擔全部責任;如果屬于用戶使用不當，雙方可協商處理。
二、重慶住宅裝飾裝修工程合同示范文本
發包方(以下簡稱甲方)：________________委托人：(或甲方代表)______________
單位：_______________________________住所地址：___________________________
聯系電話：___________________________
承包方(以下簡稱乙方)：________________單位名稱：___________________________
開戶銀行：___________________________營業執照號：_________________________
銀行帳號：___________________________委托人：(或乙方代表)______________
聯系電話：___________________________
本工程設計人：_______________________聯系電話：___________________________
施工負責人：_________________________聯系電話：___________________________
簽訂時間：___________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程承包方式，雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表二：乙方提供裝飾材料明細表);
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料(見附表一：甲方提供裝飾材料明細表，見附表二：乙方提供裝飾材料明細表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表一：甲方提供裝飾材料明細表)。
1.3工程期限_____天
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_____ 元。金額大寫：_____。(詳見附表三：工程報價表)
第二條 工程設計
見重慶市住宅裝飾設計合同書(附后)
第三條 甲方工作
3.1·委派_____為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽;
3.2 開工前_____天，向乙方提供經物業管理部門確認的施工圖紙或作法說明·份，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
3.3 負責提供水源、電源為乙方使用;
3.4 負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系;協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
3.5 如確需原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理響應的審批手續，并承擔有關費用;
3.6 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。
第四條 乙方工作
4.1委派_____ 為甲方代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。
4.2 嚴格執行施工規范、安全操作規程，防火、安全、環境保護規定。做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。
4.3 保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。
4.4 保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
4.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及做法如需變動，雙方應協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目差后再施工，同時調整相關費用及工期(見附件五：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
第六條 材料供應
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場(見附表一：甲方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。
6.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表二：乙方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期
7.1 因下列原因造成工期延期，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽定工期變更協議。
7.3 因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。
第八條 質量標準
本工程施工質量按下列第_____項標準執行;
(1)以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》
(2)雙方約定：___ ___ ___ ___ ___ 。
① 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_____部門對工程質量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔;工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。
② 木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。
第九條 工程驗收、工程價款結算及保修
9.1 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
9.2 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。
(1)________________________________________________
(2)________________________________________________
(3)________________________________________________
乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表六：工程驗收單);
9.3 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如果甲方在規定時間內未組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
9.4 工程竣工驗收后，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清尾款。
9.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗收合格簽字并結清尾款后，填寫工程保修單(見附件八：工程保修單)。
9.6 驗收不合格，乙方負責返工，甲方不得使用，否則使用房屋視為合格。
9.7 因甲方購買材料未達到國家標準而出現的工程質量問題，乙方不負責保修。
9.8 因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。
第十條 安全生產和防火
10.1 甲方或乙方提供的施工圖或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
10.2 乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。
10.3 由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范導致發生火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
10.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第十一條 工程價款支付方式
1.合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數 支付時間 支付金額(元) 占總金額的_________%
第一次 合同簽定_________%
第二次 客廳、餐廳吊頂，廚房墻磚，水管，線管，布線完工。_________%
第三次 木工和泥工全部完工_________%
第四次 雙方驗收合格五日內 _________%
2.其它方式：____________________________________________________________
第十二條 違約責任
12.1 甲合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔責任。
12.2 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
12.3 本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的違約金，并承擔因此造成的經濟損失。
甲方責任
1.未辦理任何手續，乙方有權拒絕改造原有建筑結構及設備管線，甲方強行要求乙方改造原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
2.未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等，除工期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方____________元。
3.工程未經驗收，甲方提前使用，出現質量問題，甲方承擔責任。
4.甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，逾期一天，按未付款額的_____%支付違約金或向乙方支付違約金_____ 元。
乙方責任
1.應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。
2.未經甲方同意，乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
3.由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。
4.由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_____元 .
第十三條 爭議解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_____種方式解決：
1.向__________仲裁委員會申請仲裁。
2.向__________人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14.1 因工程而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將立即運到指定的___________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_____元(此費用不在工程價款內)。
14.2 施工期內，甲方將進戶門鑰匙_____把交給乙方代表_____負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_____把，有乙方負責安裝交付使用。
14.3 乙方按合同約定和規范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，乙方不予辦理。
第十五條 附則
15.1 本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。
15.2 本合同簽定后工程不得轉包。
15.3 甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
發包方（甲方）：________________________
承包方（乙方）：________________________
合 同 編 號：___________________________
簽 定 日 期：___________________________
重慶市工商行政管理局
重慶市建設委員會
使用說明
1. 本合同文本適用于本市行政區域內的住宅裝飾裝修工程。
2. 開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
3. 竣工：合同約定的工程內容全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
4. 工期順延：指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
5. 監理：指專業化的家庭裝修監理單位接受業主（裝修戶）的委托或授權，根據國家有關法律、法規的規定，按照家庭裝修監理合同以及相關家裝合同，協助業主對家庭居室裝飾裝修工程施工進行監督管理。
重慶市家庭居室裝飾裝修工程施工合同
發包方（以下簡稱甲方）：_________________________________________
委托人（或甲方代表）：_______________________________________
身份證號碼：_____________________________________________________
聯系地址：_______________________________________________________
聯系電話：_______________________________________________________
承包方（以下簡稱乙方）：_________________________________________
營業執照號：_____________________________________________________
建筑業企業資質證書號：___________________________________________
開戶銀行：___________________________ 銀行帳號：_________________
注冊地址（或辦公地址）：_________________________________________
法定代表人或負責人：_________________ 聯系電話：_________________
委托人（或乙方代表）：___________ 聯系電話：_________________
工程設計人：_________________________ 聯系電話：_________________
施工負責人：_________________________ 聯系電話：_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下協議：
一、工程概況
（一）工程地點：___________________________________________________
（二）工程戶型：___________________________________________________
（三）工程套內施工面積：___________________________________________
（四）工程內容（見附表一和四）
（五）工程承包方式，采取下列第_______種方式：
1、乙方包工、包全部材料（見附表三）。
2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料（見附表二和三）。
3、乙方包工、甲方提供全部材料（見附表二）。
（六）工程期限__________日。
開工日期：_________年_________月_________日；
竣工日期：_________年_________月_________日。
（七）工程價款（見附表一）：
本合同工程造價為（人民幣）______________元；
金額大寫：_______________________________ 。
其中：材料費：________元，人工費：____________元,
設計費：________元, 垃圾清運費：________元,
?? 管理費：________元，其他費用:___________元。
（八）合同簽訂生效后，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程款按實結算。
（九）乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條（七）款所約定工程造價的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。
二、工程設計
（一）本工程由__________設計，設計方應提供施工圖紙或做法說明一式________份。
（二）設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載于附表四內。
（三）施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
（一）對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權，或已取得了合法所有權人的委托，有權對該房屋進行裝飾裝修。
（二）________委派_________為甲方代表，全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
（三） 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。
（四）開工日前_________天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現場交底。
（五）為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設，或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
（六）負責提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔其費用。
（七）負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
（八）如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用。
（九）施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。
（十）施工期內，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務
（一）應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
（二）委派________為乙方代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
（三）嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb50327—XX），確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。
（四）保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶（單位）的關系。
（五）保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
（六）合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。
（七）工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
（八）若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。
（九）施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。
（十）負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
（一）工程項目及做法的變動，必須經雙方協商一致，以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準（見附件五），確定增減項目及價差后再施工，同時調整相關工程費用及工期。
（二）若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、材料供應
（一） 按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表二）應為符合設計要求和合同約定的合格產品，并應按時供應到施工現場，雙方共同驗收并辦理交接手續，由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。
（二）按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表三）應按時供應到施工現場，雙方共同驗收，由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的，應禁止使用；若已使用，對工程造成的損失，責任由乙方承擔。
（三）甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定，應按被挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
（四）乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
（五）甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準，禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方堅持使用的，由此造成的損失，由甲方承擔。
（六）若發生材料、設備質量爭議，可委托有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能協商一致，采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方承擔；質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
（一）因下列原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
1、工程量變化或設計變更；
2、不可抗力；
3、甲方同意工期順延的其它情況。
（二）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
（三）因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的，工期相應順延。
（四）因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。
九、質量標準
（一）本工程施工質量按下列第________項標準執行；
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210—XX）
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》（dbj/t50-053-XX）
3、雙方約定： 。
（二）工程施工室內環境污染控制，按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（gb50325－XX）的標準執行。
（三）施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議，可委托有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能達成協議，采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方承擔；質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。
（四）木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
（一）乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，如果甲方在約定時間內不能參加驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，由此造成停工的，工期順延。若甲方既不及時通知乙方，也不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗、返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
（二） 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收，驗收合格后填寫工程驗收單（見附表六）：
1、_______________________________________________________________________
2、_______________________________________________________________________
3、_______________________________________________________________________
（三）工程按時竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收，驗收合格后辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中，存在須由乙方整改返工的部分工程項目，乙方應在五日內完成（特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定），并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
（四）工程竣工后，雙方約定由_____________對本工程進行室內空氣質量檢測，費用由__________方承擔。
（五）驗收不合格，乙方負責在約定的期限內返工，甲方不得使用，否則由此造成的損失由甲方承擔。
（六）竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”（作為工程驗收單的附件）后亦可先行入住。
（七）工程竣工驗收合格后，乙方應提交工程結算單（見附表七），并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的，還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料；甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核，若到期未提出異議，視為同意。
（八）驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清應付款項，填寫工程保修單（見附件八）。
（九）本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下，保修期按下列第_________項執行：
1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外，其余項目的保修期為二年。
2、_________________________________________________________________________________________
（注：第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準）
（十）因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題，乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
（一）甲方或乙方提供的施工圖或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或做法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，應及時向甲方指出，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
（二）甲方未辦理有關手續，不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
（三）乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，由此造成的損失和責任，由乙方負責賠償和承擔。
（四）乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全技術操作規程》，注意施工安全。
（五）由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定，導致發生安全或火災事故，由此產生的一切責任和損失，由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
（一）雙方約定按下表中第________種方式支付工程款：
支付
次數
支付時間
①
②
備注
支付
比率
支付
金額
支付
比率
支付
金額
第一次
合同簽訂
40%
%
第二次
吊頂工程，廚、衛墻磚工程，水管、線管布線完工。
40%
%
第三次
木工和泥工基本完工、漆工進場
15%
%
第四次
竣工驗收合格
之日起30日內
5%
%
或其它方式： _______________________________
（二）甲方應按第十二條（一）款的約定向乙方支付工程款，乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
（三）乙方施工質量不合格，甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
（四）工程款結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。
十三、違約責任
（一）本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的，應雙方協商一致后，簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方無法定事由要求終止合同的，應以書面形式提出，并按工程造價的_____%支付違約金，辦理終止合同手續。
（二）施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意后辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由責任方按工程造價的______%賠償，解除本合同。
（三）因施工質量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內整改，或經整改后仍不合格的，甲方可另請他人整改，與整改有關的一切費用由乙方承擔。
（四）任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，并賠償對方損失。
（五）甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、窩工的，除工期順延外，每停工或窩工一天，由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，由甲方向乙方支付遲延部分工程款______‰的違約金。
3、工程未經驗收，甲方提前使用，由此造成無法驗收和損失的，由甲方自行承擔。
（六）乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。
2、經專業部門檢測，室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的，乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理，甲方有權另請他人治理，與治理有關的一切費用由乙方承擔，若治理后仍不達標的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的，雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天，由乙方向甲方支付工程造價_______‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的，當事人也可按下列第______種方式解決：
1、提交重慶仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽訂后工程不得轉包，否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款（共_____條）
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
合同附件：
附表一：工程報價表
附表二：甲方提供裝飾裝修材料明細表
附表三：乙方提供裝飾裝修材料明細表
附表四：工程設計圖紙
附表五：工程變更單
附表六：工程驗收單
附表七：工程結算單
附表八：工程保修單
甲方（簽章）：_______________ 乙方（簽章）：___________________
委托人：_________________ 法定代表人：_____________________
委托人：_________________
________年________月_______日 _________年_________月_________日
附表一
住宅裝飾裝修工程報價表
金額單位：元
序 號
裝飾項目、內容
品牌
規格/
型號
等級
數量
單位
單價
合計
金額
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
年 月 日
附表二
甲方提供裝飾裝修材料明細表
金額單位：元
材料
名稱
品牌
規格/
型號
等級
數量
單位
金額
供貨
時間
交貨
地點
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
年 月 日
附表三
乙方提供裝飾裝修材料明細表
金額單位：元
材料
名稱
品牌
規格/
型號
等級
數量
單位
金額
供貨
時間
交貨
地點
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
年 月 日
附表四
住宅裝飾裝修工程設計圖紙（見附件）
會審意見：
年 月 日
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
附表五
住宅裝飾裝修工程變更單
編號： 字第 號
變更內容
原設計
新設計
增減費用（+ -）－）
詳細說明：
年 月 日
注：若變更內容過多請另附說明
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
附表六
工 程 驗 收 單
序號
主要驗收項目名稱
驗收日期
驗收結果
整
體
工
程
竣
工
驗
收
結
果
全部驗收合格后雙方簽字蓋章
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
年 月 日
附表七
工 程 結 算 單
合同編號：
1
合同原金額
（元）
2
變更增加金額
（元）
3
變更減少金額
（元）
4
甲方已付金額
（元）
5
甲方結算應付余額
（元）
甲方代表（簽章）： 乙方代表（簽章）：
年 月 日
附表八
工 程 保 修 單
編號：
公司名稱
聯系電話
用戶姓名
合同編號
裝修房屋
地 址
設 計
負責人
施 工
負責人
進場施工
日 期
竣工驗收
日 期
保修期限
年 月 日至 年 月 日
（有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏）
年 月 日至 年 月 日
（其余裝飾裝修項目）
甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：
乙 方（蓋章）
備注：
1、從竣工驗收合格之日計算，除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏最短保修五年外，其余項目的保修期最短為二年。
2、保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方應無條件進行維修。
清潔工勞動合同樣本一
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經平等協商，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款：
1.同意在甲方指定地點從事清潔工作，遵守指定地點的規章制度和作息時間，以認真負責的態度作好清潔工作。
2.甲方不可無故拖欠、 苛扣乙方工資，按時支付乙方的勞動相應所得工資、報酬。
3.如乙方違反勞動紀律給甲方造成直接經濟損失，甲方有權終止本合同并追究其賠償責任。
4.甲、 乙雙方如單方面解除合同，需提前15天在本合同截止日期前通知對方。
5.如指定地點主管不滿意乙方的工作或得到指定地點主管的投訴，甲方有權調換乙方的工作地點和終止本合同。
6.甲方在指定地的清潔工具及清潔藥劑，乙方應妥善使用保管，如有人為損壞須照價賠償。
7.如乙方在指定地點須添加清潔藥劑和更換工具須提前3 5天通知甲方。
8.甲方應在每月_________日以人民幣形式支付乙方工資_________元，試用期工資為_________元人民幣。
9.試用期內，如乙方被甲方認為不符合錄用條件，甲方有權解除本合同。
10.勞動合同期滿，勞動合同即行終止本合同有效期通常為一年，自本合同簽訂之日起生效。本合同簽訂日期_________年_________月_________日，其中試用期為_________個月。
本合同截止日期為_________年_________月_________日。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
清潔工勞動合同樣本二
甲方(用人單位)：_________
性質：_________
地址：_________
法人代表(單位負責人)：_________
乙方(勞動者)：_________
性別：_________
年齡：_________
常住戶口地址：_________
甲方因生產(工作)需要，經勞動部門批準，同意招用乙方到本企業工作，根據國家和省的有關規定，經雙方自愿協商同意訂立本合同。
第一條 合同期限
合同期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第二條 生產(工作)任務
乙方同意服從甲方的生產(工作)需要，在_________崗位，承擔_________生產(工作)任務。
第三條 生產(工作)條件
根據工作崗位需要，并參照國家和省的有關規定，甲方應配備必要的安全防護設施：_________，并發給乙方勞動保護用品：_________，保健食品費：_________。
第四條 勞動紀律
甲方應依據國家和省的有關規定制定各項規章制度;乙方應自覺遵守國家和省規定的有關勞動法律、法規和企業的各項規章制度，服從管理，積極做好工作。
第五條 勞動時間與勞動報酬
勞動時間：甲方實行每周_________日工作制，每日_________小時制，因生產(工作)需要加班時，每月加班不得超過_________小時。確需超過，須經乙方及企業工會同意方能安排加班。
勞動報酬：按國家有關規定和單位的實際，根據乙方崗位和承擔的任務定為每月(日)_________元。加班工資：法定休假日為_________元，休息日為_________元，平日為_________元;夜間工作的，每晚(班)發給乙方夜餐費用_________元;獎金根據單位效益和乙方勞動貢獻定為每月_________元至_________元。在合同期間，如發生停工待料，甲方每天發給_________元。作為基本生活費用。甲方每月_________號定期足額發放工資。如超過規定日期，從第6日起計算拖欠的天數，甲方每天按拖欠工資額的1%支付給乙方賠償金。
第六條 社會保險福利待遇
1.在本合同期內，甲乙雙方應按勞動保險規定，向省勞動保險機構繳納養老保險金，乙方負擔金額，由甲方按月在乙方當月工資中扣繳。乙方符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養老保險金可隨同轉移，合并計算投保時間，其在本單位的工齡可連續計算。
2.乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫療期內的待遇與合同制工人相同。因工負傷醫療終結，由縣、市勞動能力鑒定委員會確定其傷殘程度。完全喪失勞動能力的，與合同制工人同等對待;部分喪失勞動能力的，企業應當安排力所能及的工作，合同期滿，根據其傷殘程度，由甲方按照省人民政府確定的具體辦法辦理。
3.乙方患病或非因工負傷，醫療期最長不超過三個月。醫療期內待遇與合同制工人同等對待，傷病假期間由甲方的酌情發給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫療期滿后不能從事原工作也不能從事另行安排的工作被解除勞動合同的，由甲方應發給一次性醫療補助費_________元。乙方死亡的，甲方應發給喪葬補助費_________元，一次性發給供養直系親屬救濟費_________元。
4.乙方在甲方工作一年以上，重新簽訂合同時，甲方應按國家規定安排乙方探親，服務每滿一年假期為_________天，乙方如遇婚、喪，女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規定日期的，經批準按事假處理。
第七條 合同的變更、終止、解除
1.甲方因轉產，調整生產項目或者由于情況變化，經乙方同意可以變更合同的相關內容。
2.合同期滿勞動合同即行終止，應辦理終止合同手續。如生產(工作)需要，甲方繼續招用乙方，需經乙方同意，并經勞動部門批準，雙方重新簽訂勞動合同。
3.在合同期內，有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
(1)患病或非因工負傷，醫療期滿后不能從事原工作也不能從事另行安排的工作的。
(2)按照《國營企業辭退違紀職工暫行規定》屬于應予辭退的。
(3)甲方宣告破產，或者瀕臨破產處于法定整頓期間的。
(4)被依法追究刑事責任的。
4.在合同期內，甲方有下列情形之一的，乙方可以解除合同：
(1)經國家有關部門確認，勞動安全衛生條件惡劣，無有效保護措施，嚴重損害工人身體健康的;
(2)甲方不按合同約定發放工資或連續兩個月不支付工資的;
(3)甲方不履行勞動合同，或違反國家勞動法規、政策、侵犯工人合法權益的。
5.在合同期內，乙方有下列情況，甲方不得解除合同：
(1)合同期未滿，又不符合本條第3款規定的;
(2)患職業病或因工負傷并經縣、市勞動能力鑒定委員會鑒定的;
(3)患病或非因工負傷，在規定的醫療期內的;
(4)女工在孕期、產假和哺乳期間的。
6.一方要求解除合同，必須提前30日通知對方。
7.乙方被開除、勞動教養或判刑的，勞動合同自行解除。
8.解除勞動合同時，乙方如不屬違紀的，應允許其另找工作。
如屬違紀或本人愿意回原籍的，甲方必須收回《勞動手冊》、《外來人員就業證》及《暫住證》，并出具證明領回其全部保險金。所交的養老保險金，乙方屬城鎮戶口的，保險關系予以保留;農村戶口的，除開除、自動離職、勞教、勞改的以外，年投保險在扣除5%的管理費后，一次性全部退還本人作為還鄉補助費，不再享受其它補助金。
第八條 違約責任
任何一方違反勞動合同，給對方造成經濟損失的，應當依照國家和省的有關規定給予對方經濟補償。
第九條 因履行本勞動合同發生的爭議，當事人應在爭議發生15日內向本企業勞動爭議調解委員會申請調解，調解無效，可在60日內向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十條 本合同條款現國家和省新頒布的法律、法規、規章有抵觸的，按新的法律、法規、規章執行。
第十一條 雙方需要約定的其他事項_________。
第十二條 本合同自簽訂之日起生效，一式三份，甲乙雙方各持一份，鑒證機關保留一份。涂改或未經合法授權代簽無效。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________
清潔工勞務合同范文一甲方(用人單位)：
乙方(勞動者)： 性別： 身份證號：
甲乙雙方經協商一致，同意訂立本合同。
一、合同期限
(一)本合同自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
二、工作內容與工作地點
(一)甲方聘用乙方從事___________________________工作。
(二)乙方應認真履行甲方制定的崗位職責，按時、按質、按量完成本職工作。
三、工作時間與休息休假
(一)乙方所在崗位執行的工時制度為標準工時制。
(二)甲方確因工作需要，可依法安排乙方延長工作時間、休息日或節假日加班。
(三)乙方加班須征得甲方確認同意，否則不視為加班。
四、勞動報酬
(一)乙方在正常出勤并付出正常勞動后，有權獲得相應勞動報酬，不得低于當陽市最低工資標準。
(二)甲方于每月15日以銀行卡上賬形式支付乙方上月工資;如遇節假日或休息日，則應提前到最近的工作日支付。
(三)甲方可以根據乙方工作崗位的變更和工作量變化，經協商調整乙方的工資待遇。
五、勞動紀律
乙方在合同期內應做到：
1、遵守國家的法律、法規、甲方制定的各項規章制度。
2、嚴格遵守各項安全規定，保證安全工作。
3、愛護甲方的公共財產。
六、勞動保護、勞動條件和職業危害防護
(一)甲方對可能產生職業病危害的崗位，應對乙方履行告知義務，并做好勞動過程中職業危害的預防工作;乙方應嚴格遵守相關安全衛生管理制度。
(二)甲方為乙方提供符合國家及當地規定的勞動條件及安全衛生的工作環境，并依照企業生產經營特點及有關規定為乙方提供勞動防護用品，乙方應嚴格按要求穿戴勞動防護用品。
(三)甲方對乙方進行職業技術、安全衛生、規章制度等必要的教育與培訓，乙方應參加甲方組織的各項必要的教育培訓。
本合同經甲乙雙方簽字(或蓋章)后生效。本合同由甲乙雙方各執一份，合同文本具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(簽字)
年 月 日 年 月 日
清潔工勞務合同范文二甲方： 乙方：
依據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所有條款。
一 勞動合同期限：本合同為有限期勞動合同。本合同與 年 月 日生效，其中試用期為一個月從 年 月 日至 年 月 日止。本合同于 年 月 日終止。未履行合同，私自離開的，按自動離職處理，扣發一個月工資，不再聘用。
二 工作內容
1 乙方同意根據甲方工作需要，擔任清潔工崗位工作。由甲方指定工作區域，乙方負責運轉工作。
2 工作區域 ：展廳 樓上樓下衛生間 樓梯 售后客戶休息區 交車區 售前售后小倉庫 3 衛生標準：地面干凈無塵土和腳印
三 勞動時間和勞動條件
1 工作時間：上午 8:00——11:30
下午 13:300——17:30(冬季17:10)
2 甲方為乙方提供必要的的勞動條件和勞動工具。
四 勞動報酬
1 清潔工工資分兩部分，基礎工資1350元/月，每天5元午餐補貼。
2 甲方在每月十號之前為乙方以人民幣形式支付工資。
3 乙方在試用期間的工資為1350元/月。
五 勞動紀律
(1)甲方依據工作需要，依法制定規章制度和勞動紀律。乙方違反勞動紀律和甲方的規章制度，甲方有權依據規章制度進行處理，直至解除本合同。
1 按時出勤，不許遲到 早退，中途擅離崗位，無故曠工。有以上現象的扣除當天工資。經教育，仍有上述現象超過三次的，予以辭退。
2 上崗期間衣著干凈整潔，不能穿拖鞋。
3 勞動者不在工作時間出現意外事故的，甲方不承擔任何責任。
4 上班期間不準喝酒，不準在工作區域內抽煙，若有頂替現象，出現意外事故的，有頂替者和被頂替者自行承擔，與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
(2)根據工作需要甲方安排工作，乙方應服從管理 聽從指揮，及時完成保潔工作，若沒有及時完成清潔任務或清掃不合格的每次扣發工資10元/次，并予以警告。
(3)乙方應遵守勞動紀律的規章制度，遵守勞動安全衛生。愛護甲方的財產，遵守職業道德。
六 勞動合同的解除 變更
1 經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。
2當事人接觸或變更合同的，一方要求變更本合同，應提前15個工作日通知另一方，另一方應在15個工作日內(含15日)答復對方，15日內未答復視為同意變更本合同。
3有以下情形之一甲方不支付乙方工資：
(1)在試用期間離職的
(2)乙方離職前與下一位未交接完工作
4甲方因工作需要，確需裁減人員的，應當提前15日向乙方說明情況，可以解除合同。 本合同雙方簽訂一式兩份，甲乙雙方各執一份，涂改或未經授權代簽無效。本合同雙方簽字后有效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 合同簽訂日期 年 月 日
清潔工勞務合同范文三甲方：
乙方：
乙方為短期勞務人員。甲乙雙方經過平等協商一致，自愿簽訂本勞務合同，并遵照執行。
第一條 本協議于20xx年6月23日生效，至 20xx年6月22日終止。
第二條 乙方承擔的勞務工作內容：
工作崗位：保潔工
崗位職責：另附《崗位職責》
甲方對乙方工作的要求為：
(一) 按在職員工的管理規定接受甲方的管理與考核。
(二) 未經同意不得將公司物品攜帶出公司。
第三條 乙方提供勞務的方式為：乙方應按甲方要求保質保量的完成工作任務，其作息時間可適當自行掌握。
第四條 甲方支付乙方勞務報酬的標準為：1000元/月，支付方式為現金，支付時間為每月最后一日。
第五條 發生下列情形之一，本協議終止：
(一) 本協議期滿的;
(二) 雙方就終止本協議協商一致的;
(三) 乙方由于健康原因不能履行本協議義務的。
第六條 甲、乙雙方若單方面解除本協議，需提前一周通知對方。
第七條 本協議終止、解除后，乙方應在一周內將有關工作向甲方移交完畢，并附書面說明，如給甲方造成損失、應予賠償。
第八條 甲方為乙方提供意外傷害保險，乙方同意其它社會保險(包括養老、失業、醫療、工傷)由自己負擔，甲方給乙方保險補助費200元/月，與工資同時支付。
第九條 依據本協議第五條、第六條約定終止或解除本協議，雙方互不支付違約金。
第十條 因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，甲、乙雙方應友好協商解決，如協商不成，均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同首部甲乙雙方的地址和聯系方式為雙方的唯一固定通訊地址。若有變化應立即通知對方，否則，造成雙方聯系障礙，由有過錯的一方負責。
第十二條 本合同自簽字或蓋章之日起生效。
法定代表人袁宏友，總經理。
委托人洪新敏，海南新東方律師事務所律師。
被上訴人（原審被告）三亞肇慶酒家大廈（以下簡稱肇慶酒家），住所地三亞市鹿嶺路。
法定代表人曾維彬，總經理。
原審第三人房地產管理局三亞房地產管理處（以下簡稱三亞房管處），住所地三亞市大東海海韻路。
法定代表人邢楚豐，處長。
上訴人宏發公司因與被上訴人肇慶酒家、原審第三人三亞房管處合作開發房地產合同糾紛一案，不服三亞市中級人民法院（2000）亞民初字第8一2號民事判決，向本院提起上訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，上訴人宏發公司法定代表人袁宏友、委托人洪新敏，被上訴人法定代表人曾維彬到庭參加訴訟。本案現已審理完結。
原判認定，宏發公司和海鮮城（肇慶酒家前身）與三亞房管處簽訂的《大東海（4465）座落合作建房合同書》、《補充協議》及宏發公司與海鮮城簽訂的《大東海（4465）座落建房項目聯合開發協議書》，各方當事人意思表示真實，不違反國家法律、法規和政策，應有效。被告未能舉證證明其已付原告押金20萬元。原告稱其已付給被告投資款200萬元，在被告提出合理反駁的情況下，未能舉出相應的證據佐證其已履行了聯合開發協議書的約定，故對其主張已投資200萬元的事實不予認定。原、被告在履行開發合同及聯合開發協議書過程中，曾達成口頭協議，由雙方各付給第三人房屋造價款135萬元，并得到第三人的同意。據此，被告是否按約付完其應付的房屋款，是被告與第三人之間的關系，原告不能因此主張被告違反了雙方所訂的聯合開發協議書的約定。本案中，被告已依法平整出雙方的合作用地，雖然其沒有按合同約定的期限平整出第三人的用地，但也不構成對原告的違約。綜上所述，原告的訴訟請求沒有事實根據。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款的規定，判決駁回原告宏發公司的訴訟請求。
上訴人宏發公司稱：上訴人支付200萬元投資款是合同簽訂時已完成的投資款，包括已支付的投資款、搬遷原酒家、家具廠補償款及其他工程前期費用。合同簽訂時雙方當事人在合同條款中已確認，原判認定＂未能舉出相應證據佐證其已履行了聯合開發協議書的約定＂錯誤。被上訴人沒有履行投資500萬的義務，導致了上訴人前期投資落空。原判認定雙方約定各方各付第三人房屋造價款135萬元沒有事實依據，故請求改判被上訴人賠償上訴人的經濟損失320萬元；被上訴人辯稱：被上訴人已履行了全部負責墊資該項目的合同義務，不存在違約行為：上訴人的200萬元是被上訴人當作利潤確認的，上訴人并沒投入，上訴人沒有損失。請求維持原判。原審第三人沒有答辯。
經審理查明：1994年11月28日，宏發公司、肇慶酒家海鮮城（肇慶酒家大廈前身）作為乙方與甲方三亞房管處簽訂了《大東海（4465）座落合作建房合同書》，約定，甲方將其位于三亞市大東海海鹿嶺路＂六Ο＂高地（4465）座落6.5畝土地與乙方合作開發。合作期限50年。乙方負責在1996年3月31日前為甲方建造3600平方米的公寓，并補償甲方65萬元。剩余土地全部由乙方自行經營使用。合作期滿后該土地上全部不動產歸甲方所有。同日，宏發公司與肇慶酒家簽訂了《大東海（4465）座落建房項目聯合開發協議書》。約定一號臺塊土地（75米×35米和二號臺塊土地（60米×25米）沿山坡上下方向劃分為兩等份，雙方各使用一份。該項目的規劃、設計、平整臺階土石方基礎設施配套及給第三人建房的全部資金，由肇慶酒家負責墊資（500萬元），工程結束后雙方平攤，后由宏發公司按季退還墊資款。宏發公司負責工程前期投資200萬元，該款已支付，應打入1995年的工程款結算。肇慶酒家在合同簽訂10日內付宏發公司押金20萬元。上述合同簽訂后，肇慶酒家于1994年12月5日付給三亞房管處補償款65萬元。同年12月8日付宏發公司押金10萬元。1995年間，肇慶酒家投資212萬元對該項目土地進行了平整。并于1996年3月建成了肇慶酒家大廈開張營業。1996年1月，宏發公司和肇慶酒家作為乙方與甲方三亞房管處簽訂了《補充協議》，約定：不再由乙方建造公寓樓，改由乙方按每平方750元的造價，付甲方270萬元造價款，由甲方自行建房。付款期限自1996年1月起，每月付款30萬元，至付清止。逾期三個月不付清款項，甲方收回土地。補充協議簽訂后，肇慶酒家付三亞房管處建房款65.95萬元，肇慶酒家以三亞房管所所欠就餐費130876元充抵造房款，二項合計83.0376萬元。
以上事實，有雙方提交的合同、補充協議、進賬單、收據、當事人陳述、庭審筆錄為證，并經庭審質證，本庭予以采納。
本院認為，宏發公司和肇慶酒家簽訂的《大東海（4465）座落合作建房合同書》、《補充協議》，宏發公司與肇慶酒家簽訂的《大東海（4465）座落建房項目聯合開發協議書》，各方當事人意思表示真實，沒有違反國家法律禁止性規范，鑒于海南房地產開發的實際與被上訴人和第三人房屋開發已完成的現實情況，應認定上述合同有效。宏發公司前期投資200萬元，是雙方在簽訂合同時對簽訂合同前的事實確認，應予認定。被上訴人辯稱是當作利潤理由不充分。被上訴人在二審中提交了給付給宏發公司押金10萬元的證據，已經宏發公司質證，可以認定。原審判決認定上訴人、被上訴人口頭約定各向第三人交建房款135萬元的事實，與上訴人和被上訴人與原審第三人簽訂的合同及上訴人、被上訴人之間簽訂的合同條款不符，被上訴人在訴訟中亦無提出證據證明這一事實，原判的這一認定錯誤，本庭不予采納。被上訴人沒有履行先投資500萬元的合同義務，致使上訴人的開發不能，造成了一定的損失，被上訴人應予以適當的經濟補償。原審適用程序法的規定作出實體判決錯誤，應予糾正。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（二）項的規定，判決如下：
一、撤銷三亞市中級人民法院（2000）三亞民初字第8一2號民事判決；
二、宏發公司與肇慶酒家簽訂的《大東海（4465）座落建房項目聯合開發協議書》有效，予以解除；
三、宏發公司、肇慶酒家與三亞房管處簽訂的《大東海（4465）座落合作建房合同書》、《補充協議》有效，應繼續履行。宏發公司和肇慶酒家的共同權利義務由肇慶酒家繼受；
四、肇慶酒家補償宏發公司人民幣200萬元（含己付押金10萬元），款限本判決生效后一個月內付清。
